Resolución de 14 de junio de 2005, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se anuncia la licitación del contrato de obras de nuevo edificio de Juzgados de Villalpando (Zamora) por concurso en procedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Justicia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Obras y Patrimonio.c) Número de expediente: 051CO017.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Nuevo edificio de Juzgados de Villalpando (Zamora).

b) División por lotes y número: No procede.c) Lugar de ejecución: Villalpando (Zamora).d) Plazo de ejecución (meses): Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 1.214.437,42 euros.

5. Garantía provisional. 24.288,75 euros.6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Obras y Patrimonio.

b) Domicilio: Calle Cea Bermúdez, 46, planta 3.ªc) Localidad y código postal: Madrid, 28003.d) Teléfono: 913904971 y 913904974.e) Telefax: 915343998.f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 26 de agosto de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y categoría): Grupo C, Categoría e.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: 2 de septiembre de 2005.

b) Documentación a presentar: Tres sobres, según detalle en el pliego de cláusulas administrativas particulares.c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio de Justicia (Registro General).

2. Domicilio: Calle San Bernardo, 45.3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Justicia.

b) Domicilio: Calle San Bernardo, 45.c) Localidad: Madrid.d) Fecha: Documentación Técnica: Día 27 de septiembre de 2005. Proposiciones económicas: Día 25 de octubre de 2005.e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» por cuenta del adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.administracion.es.

Madrid, 14 de junio de 2005.-El Secretario de Estado, Luis López Guerra.

Fuente: Boletin Oficial del Estado (BOE) Nº 165 del Martes 12 de Julio de 2005. Anuncios, Ministerio De Justicia.

Previous advertisement: Acuerdo de la Junta de Contratación de fecha veintitrés de junio de dos mil cinco, por el que se adjudica el contrato de un servicio de mudanza para los órganos judiciales de Salamanca.

Next advertisement: Resolución de 13 de junio de 2005 de la Subsecretaría de Justicia por la que se anuncia la licitación de un contrato de obras de climatización de la planta tercera de la Audiencia Provincial de Zamora por subasta en procedimiento abierto.

Ver el sumario completo del BOE del Martes 12 de Julio de 2005